Mahkemesi :Diyarbakır 6. Asliye Hukuk HakimliğiTarihi :26.11.2014Numarası :2013/113-2014/1970Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili ile davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:- K A R A R -Dava, eser sözleşmesi uyarınca iş bedelinden bakiye alacağın tahsili istemiyle girişilen icra takibine vâki itirazın iptâline ilişkindir. Davalı reddini savunmuş, mahkemenin kısmen kabule dair kararı taraflarca temyiz edilmiştir.1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.2-Mahkemece davalının temerrüdü nedeni ile işin uzaması, dolayısıyla davacının fazladan ödediği iskele kirası nedeni ile 3.900,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Davalının temerrüdünden söz edilmesi için sözleşmede kararlaştırılmış kesin vade olması veya davalının usulünce temerrüde düşürülmesi zorunludur (BK'nın 101/1. md.). Taraflar arasındaki sözleşmede işin teslimine ve ödemenin yapılacağı tarihlere ilişkin vade bulunmadığı gibi davacının bu hususta davalıyı temerrüde düşürdüğünü de kanıtlayamadığından işin gecikmesinden ve buna da davalının sebebiyet verdiğinden sözedilemez. Bu halde davacının iskele kirasına ilişkin 4.000,00 TL isteminin tümüyle reddi gerekirken 3.900,00 TL'nin kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, kararın bu nedenle bozulması uygun bulunmuştur. SONUÇ:Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm, davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 17.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.