MAHKEMESİ : Milas 2. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 14/05/2013NUMARASI : 2012/327-2013/493Davacı tarafından, davalılar aleyhine 17.04.2008 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil veya tazminat istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 14.05.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:_K A R A R_Dava, yüklenicinin temliki işlemine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.Davalı arsa sahibi, yapının 30.05.1993 olan teslim tarihine rağmen uzun süre teslim edilmediğini, gecikmeden kaynaklanan kira alacakları bulunduğunu, açılan davanın reddini savunmuştur.Yüklenici şirket temsilcisi, arsa sahibinin edimlerini yerine getirmediğini, kendisinin dava edilmesinin yersiz olduğunu bildirmiştir.Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.Dairemizin 23.01.2012 tarihli 2011/16177 Esas 2012/600 Karar sayılı ilamı ile binaya ait tasdikli projeden yararlanarak yerinde yeniden keşif yapılarak, özellikle tadilatlar olup olmadığı, yapıda iskanı almaya engel bir durum bulunup bulunmadığı, mevcut haliyle binanın sözleşmeye, tasdikli projeye fen ve amaca uygun meydana getirilip getirilmediği açıklığa kavuşturularak istem hakkında bunun sonucuna uygun bir hüküm kurulması gerektiği gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda yüklenicinin edimlerini yerine getirmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Hükmü, davacı vekili temyiz etmiştir.Mahkemece, bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş ise de bozma ilamı gerekleri yerine getirilmemiştir. Bozma ilamı doğrultusunda yapının tamamı yönünden gerekli araştırmaların yapılması gerekirken sadece dava konusu bağımsız bölümler yönünden inceleme yapıldığı görülmüştür.Bu durumda mahkemece, ortak alanlar da dahil olmak üzere binanın tamamı yönünden getirildiği genel fiziki seviye bilirkişiye hesaplatılmalı, binanın tamamında eksik ve ayıplı işler olup olmadığı, binanın sözleşmeye, tasdikli projeye, fen ve amaca uygun hale getirilmesinin mümkün olup olmadığı, varsa bunların bedelinin davacı tarafından davalı arsa sahibine ödenmesi koşuluyla arsa sahibinin ifaya zorlanıp zorlanamayacağı belirlenmeli, davacının 14.05.2013 tarihli celsedeki beyanları da dikkate alınarak davacıya bu doğrultuda süre verilerek mülkiyet aktarımı istemi hakkında bunun sonucuna göre bir karar verilmelidir.Ayrıca, davalı arsa sahibinin kira ve ceza alacağına ilişkin delilleri sorularak kira ve ceza alacağı tespit edilerek, davacıya arsa sahibine ödenmek üzere depo ettirilerek sonucuna göre bir hüküm kurulmalıdır.Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcı istek halinde yatırana 06.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.